Clique aqui para ir para a página inicial
 

Pular Links de Navegação
»
Home
Contato
Calculadoras
Consultoria
Conteúdo
Cotações
Perfil/Testes
Serviços
Parceiros
Mapa site
[HyperLink1]
Cadastrar
 
    
Você está em:   IGF Modelos de documentos Contratos Imobiliário Adjudicação de direitos

Contratos - Imobiliário - Adjudicação de direitos


 Total de: 15.244 modelos.

 
Escritura pública de adjudicação de direitos e de benfeitorias proporcionais.

 

ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVA E DE BENFEITORIAS PROPORCIONAIS

NA FORMA ABAIXO.

SAIBAM ete. compareceram, partes entre si justas e contratadas de .............. de um lado como outorgante e reciprocamente outorgado, o Condomínio do Edifício ..........., em construção, na Rua .............., n.........., nesta cidade, neste ato representado pela Comissão de representantes, eleitos pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em registrada no...... Ofício de Registro de Títulos e Documentos, desta cidade, no livro etc., a saber:

1. Fulano de tal (qualificação) enfim, qualificação de todos os representantes da comissão; e de outro lado como intervenientes:

1. (leiloero que funcionou no leilão, devidamente qualificado);
2. (proprietário do terreno que prometeu vender as frações ideais do terreno, também devidamente qualificado), e em terceiro lugar, CONSTRUTORA (a firma que está construindo o edifício, devidamente qualificada, sede da firma, CNPJ e quem a representa, também devidamente qualificado, nacionalidade, estado civil, carteira de identidade, CPF etc.) ; os presentes devidamente qualificados etc.

E assim, pelos contratantes me foi dito o seguinte:

1. que por escritura pública de promessa de compra e vencia, lavrada em nota do Ofício, desta cidade no livro...... fls...... em.......registrada no.....RGI. 0 SEGUNDO INTERVENIENTE(proprietário do terreno) prometeu vender a ......... (o condômino inadimplente) a fração ideal de.... avos do terreno situado na Rua .........., n........., nesta cidade onde a 3.a Interveniente está construindo um prédio nos moldes da Lei n.O 4.591 de 16.12.1964, alterada pela Lei n.O 4.864 de novembro de 1965, e Lei n.O 6.709, de 31.10.1979, conforme consta do Memorial de incorporação devidamente registrado no........ RGI e correspondendo dita fração ideal de........avos, ao apartamento sob o nº...... com direito a uma vaga na garagem.

2. Que realizadas as promessas de venda, foi firmado com a TERCEIRA INTERVENIENTE (CONSTRUTORA DO EDIFÍCIO), o contrato de construção, pelo regime de administração, ao preço de custo conforme consta da escritura lavrada em notas do... Oficio desta cidade, no livro... fls...

3. Que a referida fração ideal de avos do terreno acima descrito, foi prometida vender ao referido Sr. ........, pelo preço certo e ajustado de R$..... pagável da seguinte forma: R$... como sinal e principio de pagamento no ato da citada escritura e R$...... em..... parcelas (a forma pela qual foi ajustada o pagamento desse saldo da quota do terreno, entre o promitente comprador e o proprietário do terreno) . Que, com respaldo na citada escritura de promessa de compra e venda, o citado Sr. ANTONIO passou a integrar ao condômino da construção do aludido edifício, e vinculando-se, portanto, as obrigações constantes do mencionado contrato de construção, que passou a fazer parte integrante e complementar do referido instrumento de promessa de compra e venda.

4. Que, pelo pactuado no citado contrato de construção, ao Sr. ..........., competia a obrigação de pagar o custo da construção do apartamento nº....... correspondente a citada fração ideal do terreno, cujo custo foi estimado naquela época a R$ ..... e sujeito a variação, de acordo com o custo de vida e de materiais, de conformidade com as OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (OTN), por meio de depósitos na conta do condomínio aberta no BANCO Nº...... (BANCO DA REDENÇÃO), agência ..... situado na Rua da Democracia, nº 1985, nesta cidade, e da seguinte forma: (descrição da forma em que foi ajustado o pagamento das contribuições do custo da construção, prestações e parcelas) .

5. Que, entretanto, o referido Sr. ................, deixou de cumprir suas obrigações contratuais, tanto lia parte referente à compra da fração ideal do terreno, como também na Darte referente ao contrato de construção, computando-se atualmente seu débito para com o condomínio, em R$..... sendo R$..... relativos à compra da fração do terreno em R$..... relativos ao contrato de construção.

6. Que, em virtude dessa inadimplência, o Condomínio, fundado na Lei n.0 749, de 7 de agosto de 1969, promoveu a NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, do referido Sr. ......., para que purgasse a mora, dentro do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da mesma, e foram decorridos mais de trinta dias, sem que o mesmo cumprisse as obrigações assumidas Perante o Condomínio do citado Edifício

7. Que, não tendo purgado a mora no devido tempo, Condomínio, ora outorgante e reciprocamente outorgado, fundado no pactuado no citado contrato de construção, e no art. 63 da Lei n.O 4.591, de 16.12.1964, parágrafo 3.1), contratou com o 1. (PRIMEIRO INTERVENIENTE, LEILOEIRO PÚBLICO), para que fosse leiloada a referida unidade sob o nº..... correspondente a citada fração ..... ideal de ..... avos do terreno acima descrito, e pertencente ao citado Sr. ............, a fim de que os demais condôminos não fossem prejudica dos com o atraso da obra, o que foi feito, através de anúncios em jornais em cumprimento a citada Lei 4.591.

8. Que não havendo licitantes que se habilitassem à compra da citada unidade, pelo preço mínimo previsto para a arrematação de dita unidade, o que seria o somatório dos débitos da promessa de compra e venda da fração ideal do terreno, e as parcelas em atraso do contrato de construção, no total aproximado de R$....., foi feita a segunda praça no dia ..... depois de nova publicação em jornais desta cidade, sem que também ocorresse licitantes para a referida unidade.

9. Que, através de Assembléia Geral Extraordinária, realizada em .... por maioria absoluta, o Condomínio do Edifício decidiu usar do direito de preferência para a aquisição daquela unidade, conforme lhe faculta a Lei nº 4.591, de 16.12.1964, art. 63, parágrafo 3.1), através da ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, o que foi feito, e nessas condições no sentido de sedimentar ao direito de preferência exercitado pelo condomínio por ocasião do Segundo Leilão (Segunda Praça), tendo em vista a ausência de licitantes que oferecessem melhor preço, a Comissão de Representantes do Condomínio do Edifício usando dessa forma, das atribuições que lhe foram conferidas no contrato de construção acima mencionado ... e na Lei nº 4.591, de 16.12.1964,art. 63, § 3.0, pela presente escritura e nos melhores termos de direito, adjudica, como de fato adjudicado tem, para o nome do referido condomínio,os direitos aquisitivos detidos pelo refer:do Sr..........., referente à fração ideal do citado terreno, e consolidando-se a presente adjudicação, pelo pagamento do condomínio ao segundo interveniente, da quantia de R$... pelo cheque nº... do BANCO n º ... conferido e achado certo, perante mim..., Técnico Judiciário Juramentado, e de cujo recebimento o Segundo Interveniente dá ao condomínio, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, e devendo o restante do preço ajustado para a alienação da referida fração ideal do terreno, ser pago pelo Condomínio ao Segundo Interveniente, em ... prestações mensais e sucessivas do valor R$... cada uma, com vencimento da 1ª ... em ... e as demais sucessivamente, de conformidade com o pactuado na citada escritura de promessa de compra e venda, e o débito existente para com a Terceira Interveniente, (Construtora) é absorvido neste ato pelo Condomínio, que a partir desta data, e em virtude da presente adjudicação, fica sub-rogado em todos os ônus, obrigações e vantagens constantes do contrato de promessa de compra e venda e de construção acima referidos, que desta ficam fazendo parte integrante e complementar, para que juntos, produzam seus devidos e legais efeitos. Pelo primeiro Interveniente foi dito, que havendo recebido neste ato, do Condomínio do Edifício, ora outorgante e reciprocamente outorgado, a importância de R$..... relativa a comissão de 5% pelo leilão realizado da unidade objeto desta, pela presente e nos melhores termos de direito, dá ao referido Condomínio, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais do mesmo reclamar com fundamento no citado -leilão, e se obriga a fazer esta quitação, sempre boa, firme e valiosa a todo tempo, por si, herdeiros e sucessores. Pelo segundo INTERVENIENTE foi dito: na qualidade de proprietário do terreno onde está sendo edificado o edifício de que trata a presente, e havendo recebido do Condomínio tudo quanto lhe era devido pelo condômino inadimplente Sr. ...............,até a presente data, está de pleno acordo com todos os termos da presente escritura, e reconhece na pessoa do ora outorgante reciprocamente outorgado, como novo promitente comprador da referida tração ideal de ..... avos do terreno da Rua..............., em virtude da adjudicação ora materializada. Pela TERCEIRA INTERVENIENTE por seus representantes foi dito: que na qualidade de Construtora do Edifício de que trata a presente, está de pleno acordo com a presente adjudicação feita ao ora outorgante reciprocamente outorgado. Pelos representantes do outorgante reciprocamente outorgados foi dito que têm ciência de que deverão recolher o imposto de transmissão de propriedade devido pela presente, à repartição estadual competente, dentro do prazo máximo de 90 dias, a contar desta data. Finalmente, por todos os contratantes me foi dito que aceitam esta escritura como aqui se contém e declara. Certifico o seguinte: Fecho da escritura.

E, por estarem firmados

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

____________________
INTERESSADOS

____________________
TABELIÃO

____________________
TESTEMUNHAS(1)
CPF:
____________________
TESTEMUNHAS(2)
CPF:


Veja mais modelos de documentos de: Contratos - Imobiliário
Embargos à arrematação sob alegação de impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da petição ini
Financiamento habitacional
Administração de condomínio (02)
Ação declaratória de venda de imóvel com pedido cominatório
Locação de imóvel comercialpor prazo determinado, com garantia fidejussória
Reparação do dano de falha na construção
Apelação em ação de repetição de indébito face ao indeferimento do pleito
Ação ordinária de revisão de prestações e cláusulas contratuais, cumulada com repetição de indébi
Impugnação à contestação em ação de despejo
Pedido de arbitramento de aluguel, referente ao interstício do término do prazo do contrato e a e
Petição interlocutória da ré, aduzindo que os defeitos na construção só não foram sanados por óbi
Desocupação e entrega de chaves de imóvel